+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Образец договор на ландшафтные работы

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Евгений Сажин Форс-мажорные обстоятельства5. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение произошло в результате форс-мажорных обстоятельств. Стоимость сырья и материалов включена в стоимость работ, установленную настоящим Договором.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Шаблоны наших договоров и образцы технических заданий

Дату вступления в силу — дата, когда настоящий Договор подписан всеми Сторонами и вступает в действие в соответствии со статьей 20 настоящего Договора. Исполнительная документация — рабочая документация на выполненные работы, в том числе Скрытые работы, со всеми поправками и изменениями по отношению к Рабочей документации с необходимыми согласованиями: акты, журналы и другие документы, оформляемые в процессе сооружения Объекта, а также сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных работ и т.

Договор — настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком со всеми приложениями, дополнениями и соглашениями к нему, являются неотъемлемой частью.

Договорная цена — сумма выплат Подрядчику за выполнение всех работ по благоустройству и озеленению, а также компенсаций затрат Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, согласованная между Заказчиком и Подрядчиком и указанная в Договоре.

Дополнительные Соглашения — Соглашения, подписанными Сторонами, дополняющие либо заменяющие условия настоящего Договора. Машины и механизмы — все виды машин, механизмов, инструменты, инвентарь и оснастка, необходимые для выполнения Работ, но не предназначенные для включения в выполненные работы.

Оборудование — оборудование, материалы, изделия, конструкции и полуфабрикаты, предметы любого рода конструктивно входящие в состав строящегося объекта, в объеме, определенным настоящим Договором.

Персонал — лица, нанятые Заказчиком или Подрядчиком в качестве сотрудников или привлеченных для выполнения Работ или их части. Объект — все площади участка, принадлежащего Заказчику, расположенного по адресу:. Работы — полный объем работ, который должен выполнить Подрядчик согласно условиям настоящего Договора, включая поставку Материалов и Оборудования, для благоустройства, выполняемые в соответствии с Рабочей документацией, действующим в Российской Федерации законодательством и условиям настоящего Договора, в том числе и на срок эксплуатации в течение Гарантийного периода.

Рабочая документация — рабочие чертежи, спецификации Оборудования и Материалов, ведомости и сводные ведомости, сметная документация, архитектурная и конструкторская документация, и другая документация, имеющаяся у Заказчика на момент подписания настоящего Договора. Скрытые работы — Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций.

Стороны — означает Заказчика или Подрядчика, в зависимости от контекста в настоящем Договоре. Субподрядчик — любое юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения какой-либо части работ по настоящему Договору. Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе. Заказчик поручает, и в соответствии c п. Договорная цена выполненных работ, подлежащая оплате Подрядчику, составляет рублей. Любые изменения объемов, подлежащих выполнению работ, должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных обеими сторонами.

Все платежи по настоящему Договору производятся без каких-либо комиссий и удержания в пользу третьих лиц. Окончательный расчет производится по стоимости, установленной в п.

Задержка предоплаты от общей стоимости Договора п. Все Работы, предусмотренные настоящим Договором по Объекту, выполняются в течение месяцев.

Началом работы считается получение аванса Подрядчиком. Выполнение Работ производится в сроки согласно Графику выполнения работ и в соответствии с Рабочей документацией. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока благоустройства, за исключением следующих случаев:. Выполнит Работы в согласованные сроки и с качеством согласно Рабочей документации, действующего в Российской Федерации законодательства, нормативной документации, и условиям настоящего Договора.

Своими силами получает все необходимые профессиональные допуски и лицензии на право производства всех Работ по настоящему Договору, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обеспечивает в процессе проведения Работ за свой счет и собственными силами, либо силами третьих лиц систематическую уборку бытового мусора, а также вывоз его с Объекта, с оплатой экологических сборов, установленных для этой местности.

Организует поставку на Объект всех необходимых для выполнения Работ Материалов и Оборудования и осуществляет их разгрузку и складирование. Берет на себя ответственность за привезенный и посаженный материал на период с момента поставки и в течение гарантийного срока, произведет его замену за свой счет и своими силами в случае гибели растений по вине Подрядчика.

Не несет ответственности за растения, погибшие в результате ненадлежащего ухода недостаточность и отсутствие полива, отсутствие укрытия на зиму, отсутствие прополки цветников и газонов, отсутствие укоса газонов и т. При привлечении субподрядчиков несет ответственность, в полном объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за качество и сроки выполнения Работ привлеченными субподрядчиками. Предпримет все меры для предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочими коммуникациями, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также зеленым насаждениям, водотокам и почве.

Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ объектов, также по компенсации ущерба природным объектам, если этот ущерб нанесен в результате действий Подрядчика. Предоставит Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов, квалификацию специалистов, характеристики любого элемента Объекта и т.

При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по настоящему Договору. Обеспечит доступ на Объект представителей Заказчика, Рабочей комиссии, а также представителей авторского надзора.

Представит Заказчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров за дней до начала работы Рабочей комиссии. Примет участие в работе Рабочей комиссии согласно действующему законодательству Российской Федерации. При осуществлении Работ соблюдает требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности работ по благоустройству.

Несет ответственность за нарушение указанных требований. Формирует Рабочую комиссию не позднее дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении Работ по Объекту, в полном объеме в соответствии с Рабочей документацией.

Принимает во временную эксплуатацию сданные Подрядчиком отдельные виды работ и участки Объекта. Передает Подрядчику территорию участка, пригодную для ведения работ по благоустройству, предусмотренных настоящим Договором.

Обеспечивает по заранее согласованным спискам свободный доступ на территорию поселка представителей и рабочих Подрядчика. Предоставить согласованные с владельцем инженерных сетей временные точки подключения электроснабжения и водоснабжения. Заказчик за свой счет предоставляет Подрядчику пользование электроэнергией и водой, необходимых Подрядчику для проведения Работ на Объекте, по заранее согласованным между Подрядчиком и Заказчиком объемам.

По договоренности с Подрядчиком обеспечить условия для надлежащей охраны материалов и техники на Объекте. Если Подрядчику потребуется дополнительное количество экземпляров рабочей документации, то он приобретает их за свой счет. Один из двух переданных Подрядчику экземпляров Рабочей документации, должен постоянно храниться в офисе Подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителя Заказчика, организации авторского и технического надзора и иных государственных органов, осуществляющих соответствующий контроль.

Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана им без предварительного письменного согласия Заказчика за исключением субподрядчиков.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Заказчик назначит на Объекте своих представителей, которые от имени Заказчика и в пределах их полномочий будут осуществлять взаимодействие с Подрядчиком.

Стороны в течение дней с даты подписания Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика, с указанием их полномочий. Стороны вправе в любое время вносить изменения в список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика, с указанием их полномочий, с уведомлением противоположной Стороны.

В течение всего периода времени, установленного для выполнения Работ, представитель Заказчика будет иметь право беспрепятственного доступа на объект без предварительного разрешения Подрядчика и Субподрядчика, в присутствии представителя Подрядчика, как в дневное, так и в ночное время с соблюдением установленного на Объекте режима, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

В случае установлении вины Подрядчика, в обнаруженных дефектах, он устраняет их за свой счет, и гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта является акт экспертизы, составленным экспертом, назначенным Заказчиком по согласованию с Подрядчиком. Подрядчик не несет ответственности за приобретенные Заказчиком материалы в случае, если они приобретались Заказчиком самостоятельно.

Подрядчик не несет ответственности за нарушение Заказчиком правил эксплуатации Объекта в Гарантийный период. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения. Оплата санкций не освобождают Подрядчика и Заказчика от их обязательств и ответственности по настоящему Договору. В течение благоустройства Объекта или после его завершения Сторона, причинившая ущерб, возникший по причине какого либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, другой стороне, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

Представители и ответственные лица Подрядчика и Заказчика обязуются и не разглашать третьей стороне любую информацию относительно настоящего Договора и Объекта, кроме случаев получения запросов от судебных и правоохранительных органов Российской Федерации. Подрядчик или какая-либо другая организация, которая может быть вовлечена им в выполнение Работ, не публикуют и не распространяют статьи, фильмы, фотографии, не осуществляют рекламу и не делают никаких заявлений для средств массовой информации, касающихся Объекта, пока на это не будет получено письменное разрешение со стороны Заказчика.

Разглашением условий настоящего Договора не считается сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского и технического надзора, органам архитектурно-строительного надзора, кредитным учреждениям, проводящим платежи по настоящему Договору, страховым компаниям, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством. При возникновении Форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего договора, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно:.

Наводнение, землетрясение, сильные морозы, затяжные дожди, крупный град, ураган, экологическая катастрофа, террористические акты, акты государственной власти, препятствующие исполнению обязательств, неправомерные действия третьих лиц, локальные военные конфликты, массовые беспорядки, а также погодные и климатические, условия, препятствующие проведению работ или их безопасности.

Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее чем через дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о несоблюдении данных сроков лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства. Будут длиться более календарных дней, Стороны должны провести переговоры с целью принятия согласованного решения. Все разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть, по возможности, урегулированы путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Уведомление о расторжении настоящего Договора должно вручаться за дней до даты предполагаемого расторжения.

При расторжении настоящего Договора Материалы, оборудование, изделия, закупленные за счет аванса, передаются Заказчику. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях: Консервации или остановки Заказчиком работ по благоустройству на срок, превышающий дней. Все изменения, дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору.

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, за исключением Тендерной документации технического характера, касающейся объемов работ, договорной цены, сроков исполнения обязательств, теряют силу.

В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации. Затраты по консервации Объекта несет Заказчик. Если при выполнении благоустройства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. В случае возникновения работ по настоящему Договору, права и обязанности Сторон при его исполнении установлены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и получения аванса. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. Перейти к контенту Договора Агентский договор Акты Брачный договор Доверенности Договор авторского заказа Договор аренды Договор дарения Договор займа Договор залога Договор комиссии Договор коммерческой концессии Договор купли-продажи Договор мены Договор оказания услуг Договор перевозки Договор подряда Договор поставки Договор сотрудничества Договор ссуды Договор управления имуществом Договор хранения Договор цессии Другие документы Завещания Заявления Претензии Приказы Вторичная недвижимость Первичная недвижимость.

Подрядчик Юр. Заказчик Юр. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Вам также может быть интересно. ДОГОВОР на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации.

Добавить комментарий Отменить ответ.

Договор подряда (ремонтно-строительные работы)

Предмет Договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить комплекс работ, направленных на осуществление ландшафтного дизайна. Содержание и график выполнения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ Приложение 1 , являющемся неотъемлемой частью Договора. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение. Права и обязанности Сторон.

Договор подряда: формы и образцы примеров составления

Договор N на озеленение территории г. Предмет и цель Договора 1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: , , , расположенных по адресам: , , далее — объекты , в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора Приложение N , и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы. Если детально не указать его, то подрядчик будет вправе осуществить работы любым удобным ему способом, что не всегда приемлемо для заказчика.

Цена Договора определяется на основании Объектной сметы Приложение 1 , рассчитанной по индивидуальным расценкам на основании задания Заказчика. Подрядчик обязан в пятидневный срок сообщить об этом Заказчику, который в течение 5 пяти рабочих дней с момента получения сообщения от Подрядчика, должен в письменной форме дать соответствующие указания Подрядчику и согласовать с ним состав, объемы и стоимость дополнительных Работ, непредвиденных расходов и прочих затрат. Указанное изменение стоимости, состава и объёма Работ оформляется дополнительным соглашением. Заказчик уплачивает Подрядчику в течение 5 пяти рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставляемых Подрядчиком. При вторичной встрече в течение 15 календарных дней Подрядчик представляет Заказчику вариант планировочного решения участка, который Заказчик утверждает или вносит корректировки.

E-mail: mail. Ленинский район, пос.

На этой странице Вы найдете шаблоны наших договоров и технических заданий для ландшафтного дизайна , проектирования и благоустройства. О компании Команда Какие мы? Достижения Партнеры Благотворительность Отзывы о нашей работе Акции и спецпредложения Схема сотрудничества Договора, задания образцы Видео с нами в СМИ About us in english Услуги Дизайн и проектирование Концепция Проектирование частных территорий Ландшафтное проектирование в регионах РФ Проектирование водных объектов Проектирование общественных зон и коттеджных поселков Адаптация иностранных проектов Строительство и благоустройство С чего начать?

Образец договора

Автор: C t , 28 мая в Помощь в поиске документов. Доброе время суток! Ищу помощи в поиске договора на выполнение работ по ландшафтному дизайну, благоустройству и озеленению. Заранее благодарю! C t , а обыкновенный договор возмездного оказания услуг, где можно указать весь перечень выполняемых работ работ по ландшафтному дизайну, благоустройству и озеленению, Вам не подойдёт?

Строительство домов. О компании.

Скачать договор на благоустройство территории

Дату вступления в силу — дата, когда настоящий Договор подписан всеми Сторонами и вступает в действие в соответствии со статьей 20 настоящего Договора. Исполнительная документация — рабочая документация на выполненные работы, в том числе Скрытые работы, со всеми поправками и изменениями по отношению к Рабочей документации с необходимыми согласованиями: акты, журналы и другие документы, оформляемые в процессе сооружения Объекта, а также сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных работ и т. Договор — настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком со всеми приложениями, дополнениями и соглашениями к нему, являются неотъемлемой частью. Договорная цена — сумма выплат Подрядчику за выполнение всех работ по благоустройству и озеленению, а также компенсаций затрат Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, согласованная между Заказчиком и Подрядчиком и указанная в Договоре. Дополнительные Соглашения — Соглашения, подписанными Сторонами, дополняющие либо заменяющие условия настоящего Договора.

Договор подряда на ландшафтные работы

Все эти причины позволяют клиенту экономить значительное время и получать при этом полноценную юридическую консультацию. Преимуществом, особенно важным для клиента, является бесплатность нашей помощи. Вы можете рассчитывать на то, что получите квалифицированный совет и это ничего не будет стоить.

Договор подряда (ремонтно-строительные работы).

Договор подряда на осуществление ландшафтного дизайна

А в договоре прописывают, что изменение собственника по причине наследования не является основанием для расторжения договора. Обычно сразу человеку выплачивается какая-то копеечная сумма (около 50 тыс.

Его юридическая фирма обслуживала малый бизнес и занималась арбитражными делами. За три года она вышла на ежемесячный оборот в полмиллиона рублей, но амбициозному Мешкову это казалось маловато. Как создать масштабируемый продукт для тысяч клиентов.

Этим объясняется разнообразие подтверждающих документов, которые может принести в УК заявитель. При проверке данных бумаг специалистам управляющей компании нужно знать, что на них обязательно ставится подпись уполномоченного лица выдавшей организации. Кроме этого, должна быть печать, дата выдачи и регистрационный номер. Исключение касается только проездных билетов.

Показать ещё Бесплатная круглосуточная юридическая консультация Здесь Вы получите бесплатную юридическую помощь от 25 юристов и адвокатов, участвующих в проекте.

Оставить комментарий 1 либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;Тарас,скажите пжлст,котороче говоря,допустим я заполняю декларацию ,и не указал, что у меня в банке есть депозит,они как то смогут вынюхать. Или речь о сотнях тысяч идёт. Таким образом как минимум 3 млн людей будут втянуты в партию АЕС и исходя из того что АЕС своими предложениями и забастовками добилась для себя только ништяков, то думаю они и дальше получат свой гешефт.

Сейчас развелось столько "историков", что не знаешь кому верить. Раскручивают в своих "произведениях" такие сценарии, просто диву даёшся.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Варфоломей

    Вы сами осознаете, что написали?